材料供应合同(集锦15篇)
随着时间的推移，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编收集整理的材料供应合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
材料供应合同1当事人a：______乙方：_______由于工程要求，乙方为甲方负责狮子的供应，为明确双方的义务和权利，经过充分协商，根据《中华人民共和国合同法》达成如下协议：
一、材料应具有较好的砂纸等级、坚硬的质地、颗粒清洁、粒径不到5，含泥量不到3%，其他指标也应符合《公路工程集料试验规程》相关规定。
二、回收地点由乙方运往甲方使用处后回收。
三、单价工厂单价：______元立方米。______元立方米_____元立方米送货对象____________送货对象____________以上单价包括一切费用。
四、计量和支付方法
1。测量：购买的钢材数量由甲双方在甲指定的卸货地点现场按收货地点测量，或在乙方现场测量需要装载的'数量后，甲双方共同接收。具体以那种方式接收，由甲方根据工程的具体施工方案来决定。这个收货人的数量将在现场确认后作为结算的依据。
2。支付：甲方以实际取款数量和本合同价格计算的总价为每_______支付一次。不开票。
五、双方的责任和义务
（一）、甲方的责任和义务
1。为乙方提供必要的砂材料规格和技术要求；
2。按照双方确定的支付方式向乙方支付材料金额。
3。甲方有权拒绝乙方供应的不合格材料。下车时材料不符合质量要求或乙方不按照甲方指定的地点卸货时，甲方有权拒绝。
4。甲方委托相关人员或桩号，使乙方及时供应。电话：为______供应沙子所需的时间，地点________。
（二）乙方的义务和义务
1。根据甲方的要求，保证供应钢材（这一要求包括砂纸的质量、数量、规格、供应时间、供应地点等）。
2。乙方为甲方提供所有必要资料过程中的安全责任由乙方全部负责，甲方不负任何责任。
3、乙方联系方式：________电话：_______
3。本协议签署后，双方必须严格遵守。否则，违约方应承担相应的责任。本协议签署后，双方必须严格遵守。否则，违约方应承担相应的责任。
4。协议的未尽事宜由双方另行商议。协议的未完成事项由双方另行商议。在履行本协议的过程中，双方发生了纠纷。
5。在执行本协议的过程中，如果双方发生纠纷，应由具有仲裁管辖权的劳动仲裁委员会或法院进行协商或解决。基金会委员会或法院解决。
6。本合同重复，甲乙双方各持一份。本合同甲乙双方各持一份协议，自签署之日起生效，供应结束，费用结算后自行失效。
甲方：______（盖章）乙方：_____（盖章）甲方代表：_______电话：______乙方代表：_____
_______年______月_________年
材料供应合同2甲 方: 有限公司
乙 方: 有限公司
鉴于甲方需要将甲方总包的装饰安装工程中的部分材料分包给乙方，鉴于乙方愿意为甲方提供该部分材料，经双方充分、友好协商一致，甲方委托乙方为甲方总包的 工程提供部分材料并调试开通。现按下列条款订立本合同：
一. 合同价格：甲乙双方商定整个工程的服务费用为人民币 。
二. 工程量说明：甲方负责该项目 施工，乙方提供附件清单的材料，并调试交换设备、熔接光纤、整理机柜跳线。
三. 双方责任：
甲方：做好现场施工相关工作;给乙方提供乙方在调试过程中所需的各项便利条件;按时给付乙方材料款。
乙方：应及时提供附件材料清单的`各项材料和设备;接甲方通知2工作日内进场调试设备;协助相关材料厂商做好售后服务工作。
四. 结算方式：
甲方在乙方系统施工前支付工程总预算的30%(￥ )，乙方为甲方备货，货进工地后，甲方支付工程总预算的50%(￥ )，乙方为甲方施工完后，甲方支付总预算的剩余款额(￥ )
五. 违约责任：甲乙双方任一方违约，赔偿给另一方合同总价20%的违约损失。
六. 本合同一式二份，甲乙双方各持一份。由双方代表人签字后生效。
七. 合同签约地： 。
八. 其他：盖章签字回传及视为合同生效。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
年 月 日 年 月 日
材料供应合同3甲方：（需方）
乙方：（供方）
因工程施工需要，由乙方向甲方供应混凝土管，为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，经双方充分协商，自愿达成一致，协议如下：
第一条材料的名称、规格（型号）、单价（以表格的形式列明）
说明：上表中的单价是综合单价，包括乙方将材料运送到甲方指定地点，且经甲方验收达到合同约定的质量标准和技术要求，同意接收材料以前因材料供应所发生的一切费用，如货物出厂（场）价、运费、装卸费、税金以及按国家规定或双方约定应由乙方承担的其他费用等。
第二条材料的质量要求和技术标准：符合现场施工要求。
第三条材料验收方法：
非经甲方指定人员验收且材料质量未达到合同约定的质量标准和技术要求，甲方有权拒绝收货并要求乙方负责清退已进场材料且拒绝支付材料款。
第四条供料地点：施工现场。
第五条供料时间：满足甲方工程施工进度的需求数量。
第六条计量与结算（一般应按下面方式约定，有特殊情况的，可以另作约定。）
1、材料运至指定地点，以甲方指定人员签认乙方供应材料的数量为计量依据，计量单据应一式两份，甲乙双方各执一份作为每月结算和总结算的依据，一般每月结算一次（按日、次）计量；
2、材料所用之工程竣工验收合格后一个月内，双方凭计量单据进行总结算。
第七条付款条件和期限
甲方按月进度支付乙方80%材料款。
第八条双方责任
1、甲方责任：
按合同约定的验收和接受符合合同约定之质量标准和技术要求之材料。
2、乙方责任：
（1）按合同约定或甲方指令的时间和数量供应合同约定之材料至甲方指定地点；
（2）保证所供应材料之质量符合合同约定；
（3）保证以己之足够的人员和设备履行本合同，非经甲方同意，合同项下的任何工作不得转让给第三人来完成；
（4）在材料供应过 ……此处隐藏9995个字……5、在验收中发生纠纷等等。
第八条：对产品提出异议的时间和办法
1、甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在天内向乙方提出书面异议，甲方有权拒付不贴合合同规定部分的货款。
2、如甲方未按规定期限提出书面异可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货职责；甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。
第十条：甲方的违约职责
1、甲方自提产品未按供方通知的.日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
2、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
第十一条：不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据状况可部分或全部免予承担违约职责。
第十二条：其它
按本合同规定就应偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确职责后十天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
解决合同纠纷的方式：凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应透过友好协商解决；如果协商不能解决，应向有管辖权的法院提起诉讼，诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
本合同自________年____月____日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式________份，分送甲乙双方的主管部门、银行（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）等单位各留存一份。
购货单位（甲方）：________________
供货单位：（乙方）：________________
材料供应合同14发包人：
承包人：
xx小区安置房建设项目是区政府20xx年实施的棚户区改造和安置项目，该项目由徐州飞腾房地产公司负责建设，因开发商资金链断裂等原因，安置房未能如期交房，给拆迁户生活带来不便。为尽快解决该问题，现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目后续建设工程建筑材料供应事项协商一致，订立本合同书。
一、工程概况
工程名称： xx小区材料供应分包工程
工程地点： xx小区
二、工程承包范围
承包范围： xx小区后续工程建筑材料供应、水电供应、办公材料、点工、工地看护等事宜。
三、合同工期
开工日期：20xx年 08月 01 日
竣工日期：至工程竣工
四、付款方式
1.支付 20 万元，用于自工程复工以来已发生的一些费用。同时，承包方正常履行合同承包范围内所约定的事宜。
2.后续工程款，由审计部门跟踪审计，按月据实结算。
五、建筑材料质量按国家强制性标准执行
六、违约、索赔和争议
1、发包人承担的违约责任：发包人无正当理由未按合同规定预付工程款，承包人承诺施工不间断，经承包人书面催告后在30日内，仍未支付的，从催告期满之日起，向承包人支付应付款项的人民银行同期贷款利息，直到按合同规定应付工程款支付为止。
2、承包人承担的违约责任：
(1) 发包人首付工程款后，承包人三天内仍不正常进行材料供应的，发包人停止支付后续工程款并不予进行工程核量审计结算。
(2)工程材料质量达不到合同规定的质量验收标准规范的要求的'，承包人承担由此给发包人造成的一切损失，并在发包人指定期限内整改达到合同规定的标准，返工所产生的费用由承包人承担。
九、工程实施过程中，若协议双方发生争议，首先协商解决，协商不成，向工程所在地人民法院依法诉讼解决。
十、合同生效
合同订立时间： 20xx年08月1日
合同订立地点：
本合同双方约定签订后生效。
承 包 人：(签章) 发 包 人：(签章)
身份证号：
银行卡号：
联系方式：
二○一四 年 八月 一 日
材料供应合同15供方（以下简称甲方）：_____________
购方（以下简称乙方）：_____________
经甲乙双方协商，就乙方木方、模板材料由甲方所供应，达成以下协议，特定立本合同，以资信信守。
一、货物内容：_____________
二、运输：由甲方负责运输（或托运），运费、均由甲方承担。
三、货款结算方式及期限：_____________
四、交货地点：_____________
五、违约责任：
1、甲乙双方严格信守合同，不得违约，如有违约，违约方应向守约方赔付违约所造成的经济损失。
2、甲方不能如期交货，应向乙方偿付违约金，以未按时交付货物金额的每日百分之三计算，违约金不超过货物总额的20%。
3、乙方逾期付款时，应按供货物总额的'每日百分之三向甲方偿付逾期违约金，违约金不超过货物总额的20%。
六、争议解决方式：凡因本合同的效力、履行、解释等发生的一切争议，双方均应首先友好解决，协商不成时，双方均可依据《中华人民共和国合同法》向甲方所在地人民法院起诉。
七、合同的变更解除：甲乙双方均应信守合同，不得随意变更或解除合同（双方协商一致并签署书面文件的除外）。
八、合同未尽事宜：需经双方另行协商并签署书面文件，与本合同具有同等法律效力。
九、免责条款：合同双方的任何一方由于客观原因不能完成履行合同时，应及时通知对方不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关书面证明后，允许延期履行或部分履行合同，并要根据情况可部分或全部免于承担违约责任，单逾期付款除外。
十、生效及其它本合同自甲乙双方签字盖章之时生效，共一式份，乙方份，各份具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
